Объявление о закупке №100187102123100057
|
Номер
|
100187102123100057
|
Дата и время размещения закупки
|
06.12.2023 16:48
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
06.12.2023 18:48
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
ИНН организации
|
3250065180
|
КПП организации
|
325701001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Баталова Светлана Николаевна
|
Адрес организации
|
241050, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ГОРОД БРЯНСК, ул УЛИЦА ТРУДОВАЯ, д. 1
|
Адрес электронной почты заказчика
|
bsn@reg32.roszdravnadzor.gov.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(920)605-01-52
|
Дополнительная контактная информация
|
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Приобретение телефона Panasonic KX-TG2512RUS
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
7740.00
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
В установленный срок
|
Календарных дней с даты подписания документа о приемке
|
7
|
Планируемая дата заключения контракта
|
07.12.2023
|
Срок действия контракта по
|
25.12.2023
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Предусмотрено
|
Дополнительные условия
|
|
Бюджет
|
Федеральный
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
12.12.2023
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
|
Нет
|
Форма контракта
|
Электронный контракт по форме ЕАТ без Приложения к контракту
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Нет
|
Наименование файла
|
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
241050, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ГОРОД БРЯНСК, ул УЛИЦА ТРУДОВАЯ, д. 1
|
|
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ
|
2
|
В случае просрочки поставки товара Продавец обязуется по требованию Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% от суммы Спецификации (-ий), по которой (-ым) производится поставка. Покупатель вправе, но не обязан предъявить Продавцу требование об уплате неустойки.
Неустойка подлежит оплате Продавцом исключительно в случае предъявления Покупателем претензии Продавцу.
|
3
|
При возникновении процедурных либо имущественных разногласий Стороны принимают возможные меры по урегулированию возникших разногласий путем переговоров. Претензионный порядок
досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Брянской области.
|
|
Спецификация
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ТЕЛЕФОНЫ DECT. Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Поддержка GAP-есть Телефонный справочник, номеров-50 Память набранных номеров, кол-во-5 Кол-во линий-1 Кол-во РАДИО-трубок в комплекте-2 АОН, в случае поддержки АТС-есть Громкая
связь-есть Мелодий звонка-10 Полифония-поддерживается Тип дисплея трубки-монохромный Дисплей трубки-черно-белый Спикерфон на трубке-есть Подсветка дисплея-есть Цвет подсветки
дисплея-голубой Время/дата на дисплее-отображается Индикатор уровня сигнала-есть Связь между трубками Дополнительная трубка Две трубки в комплекте Автоответчик-нет Элемент
питания-2xAAA Время ожидания-170 ч Время разговора-18 ч Материал корпуса трубки-пластик Материал корпуса базы-пластик Цвет-черный, серебристый Цвет дополнительной трубки
черный,серебристый Габариты упаковки (ед) ДхШхВ 0.202x0.136x0.14
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
7740.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
7740.00
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ООО "СИТИЛИНК" (ИНН: 7718979307, КПП:771801001)
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 06.12.2023 17:12
|